三宝”是指：安全帽、安全带、安全网；
“四口”是指：楼梯口、电梯口、预留洞口、通道口； “五临边”是指：
（1）沟、坑，槽和深基础周边； （2）楼层周边； （3）楼梯侧边；
（4）平台或阳台边； （5）屋面周边。
1、防水施工宜采用涂膜防水
2、防水工程应该在隐蔽工程施工完成并验收后做 3、防水施工完成后要做2次蓄水试验 4、浴室防水层应该不低于1.8m
5、地漏、阴阳角、管道等地方要多做一次防水 6、地漏要用防臭地漏 7、冷热水管左热右冷 8、水管尽量不要从地上走
9、冷水管在墙里要有1cm的保护层，热水管是1.5cm，因此槽要开得深 10、装PPR管是要考虑贴好瓷砖的厚度，这样管子不会露出来 11、烧菜只有几分钟，洗菜要很久，水斗一定要买大的 12、龙头和台盆要配套，弄不好就装不上去了 13、马桶安装不能用水泥，要用硅胶 14、马桶、龙头安装好后要注意保护 15、买马桶时要考虑马桶的坑距
16、洗衣机要考虑是上排水还是下排水 17、卫生间里最好不要装电话，容易受潮
18、卫生间里的镜子要先考虑好尺寸，否则镜前灯很容易就装高了 19、卫生间管道最好留检修孔
20、强电弱电不能穿在同一根管子里 21、左零、右相上接地
22、电源插座距地300，开关1.4m 23、开关不要装在门背后 24、插座多多宜善
25、大功率电器用16A插座，如电烤箱等 26、暗盒要用好的
27、暗盒一定要和面板配套，否则有可能装不上
28、PVC电线管内电线截面面积不得超过电线管截面面积的40% 29、卧室的空调不要对着床
30、空调洞要考虑向外倾斜，否则雨水会进来 31、灯尽量考虑双控
32、卫生间最好安装防溅插座 33、阳台上要考虑个插座
34、电线槽要横平竖直，排好照，以后用起来方便
35、公用烟道要装止逆阀
36、买来的电器一定要好好让工人看说明书
37、说明书和保修卡等资料一定要留好 泥工 38、水泥超过出厂期三个月就不能用了 39、不同品种、标号的水泥不能混用
40、黄砂一定要用河砂，用嘴尝味道就知道了 41、墙地砖要浸水两小时以上，阴干后才能贴
42、墙地砖宁可多买几片，不要少买，否则容易出现色差 43、一面墙上不能有两排非整砖
44、擦缝完成后要立即对瓷砖进行清理 45、地面贴大理石（浅色），石材背面要做防水 46、阳角处要割45度角
47、地砖要向地漏处倾斜，否则容易积水
48、墙砖碰到管道口要采用套割的形式，这样看起来还是整块的砖 49、地面大理石宜干铺
50、地砖一定要耐脏，防滑，不要光为了好看 51、亚光瓷砖难清理
52、阳台地砖要注意排水方向 木工
53、地龙骨最好用烘干落叶松
54、大的木板材买来后就要锯开风干 55、木工进场先要弹房子水平线
56、花色面板一进来就要买油漆刷一遍，防止被弄脏 57、吊扇不能装在吊顶龙骨上 58、花色面板施工时要预先挑色
59、吊顶的吊筋距离墙边不得大于300
60、石膏板要用沉头自攻螺丝固定，进入板面1~2mm，并做防锈处理，不能用枪钉 61、石膏板钉子之间的距离不得大于200
62、石膏板要与墙有3mm的缝，以便进行防裂处理 63、石膏板阳角处最好做阳角条保护 64、木门的上下冒头处要刷油漆 65、卫生间门套的底部要刷一下防水 66、房门的大小应该一致
67、家具尽量不要让木工做，做也做不好的
68、橱柜尽量买整体的，木工做不好，设计也不行 69、各中尺寸一定要考虑好，改起来就比较麻烦了 70、自己做的移门不要做暗轨道，以后没办法维修的 71、卫生间小的话尽量做移门，不要做开门，占地方
72、吃不准的木工活一定要与工头多交流，千万不能让他们自作主张 73、钱在手里是硬道理
74、家里有小孩，玻璃要少用 75、一定要让工人好好看图纸 76、厨房抽屉很有用
77、地板木龙骨平整度是5mm
78、毛地板要铺成30度或45度，板和板之间留2~3mm，缝要错开 79、地板和墙之间要留8~10mm的缝
80、复合地板长度超过8m时要考虑伸缩缝 81、尽量少用中密度板做门套 82、铰链和五金一定要用好的
83、浴霸要装在木龙骨上，不能直接装在吊顶上 油漆工 84、中、深色乳胶漆施工时尽量不要掺水，否则容易出现色差 85、石膏板接缝处要上绷带
86、墙面有缝隙的地方要上的确凉布比较好
87、原来墙面有的腻子最好铲除，或者刷一遍胶水封固
88、尽量买知名品牌的油漆，装修公司推荐或工头推荐的没名气的尽量不要用 89、天气太潮湿，油漆不要刷
90、油漆、涂料的打磨要等完全干透后进行
91、下一道油漆施工必须等前一道油漆干透后进行 92、金属面的油漆要做防锈处理 93、天气太冷，油漆施工质量会差的
94、门油漆时，要用美纹纸贴住铰链和门锁 95、天太热，要注意通风
96、贴墙纸时，要在墙上刷清油
97、贴墙纸时，要把开关、插座的面板卸下来
98、亮光、丝光的乳胶漆要一次完成，补的容易出现色差 99、踢脚线安装好后要用腻子和乳胶漆补一下缝 100、磨砂玻璃要用报纸保护好
一、单项选择题（共20分题，每题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意）
1.普通钢筋混凝土结构用钢的主要品种是（ ）。
A．热轧钢筋 B．热处理钢筋 C．钢丝 D．钢绞线 【答案】A
【解析】钢筋混凝土结构用钢主要品种有热轧钢筋、预应力混凝土用热处理钢筋、预应力混凝土用钢丝和钢绞线等热轧钢筋是建筑工程中用量最大的钢材品种之一，主要用于钢筋
混凝土结构和预应力钢筋混凝土结构的配筋。 2.在钢筋混凝土梁中，箍筋的主要作用是（ ）。
A．承受由于弯矩作用而产生的拉力 B．承受由于弯矩作用而产生的压力
C．承受剪力
D．承受因混凝土收缩和温度变化产生的压力
【答案】C
【解析】箍筋主要是承担剪力的，在结构还能固定受力钢筋的位置，以便绑扎成钢筋骨
架。
3.某住宅建筑，地上层数为八层，建筑高度为24.300m,该住宅属（ ）。
A．低层住宅 B．多层住宅 C．中高层住宅 D．高层住宅 【答案】C
【解析】住宅建筑按层数分类：一层至三层为低层住宅，四层至六层为多层住宅，七层至九层为中高层住宅，十层及十层以上为高层住宅，除住宅建筑之外的民用建筑高度不大于24m者为单层和多层建筑。大于24m者为高层建筑（不包括高度大于24m的单层公共建
筑）。
4.某实行建筑高度控制区内房层，室外地面标高为-0.300m，屋面面层标高为18.00m，女儿墙顶点标高为19.100m，突出屋面的冰箱间顶面为该建筑的最高点，其标
高为21.300m，该房屋的建筑高度是（ ）m。
A．18.300 B．19.100 C．19.400 D．21.600 【答案】D
【解析】实行建筑高度控制区内建筑高度，应按建筑物室外地面至建筑物和构筑物最高
点的高度计算。则该房屋的建筑高度为＝21.30-(-0.300)＝21.600m
5.建筑钢材拉伸试验测的各项指标中，不包括（ ）。
A．屈服强度 B．疲劳强度 C．抗拉强度 D．伸长率 【答案】B
【解析】反映建筑钢材拉伸性能的指标包括屈服强度，抗拉强度和伸长率。屈服强度是结构设计中钢材强度的取值依据。伸长率是钢材发生断裂时所能承受永久变形的能力。伸长
率越大，说明钢材的塑性越大。
6.砌体结构墙、柱高厚比验算，是为了保证墙，柱满足（ ）要求。
A．受压承载力 B．受剪承载力 C．局部受压承载力
D．稳定性
【答案】D
【解析】砌体结构房屋中的墙、柱是受压构件。除了要满足承载力要求外，还必须保证其稳定性，以防止在施工和使用过程中发生倾斜、鼓出等现象（砌体结构设计规范）规定，
用验算墙、柱高厚比的方法来进行墙、柱稳定性的验算。
7.测定混凝土立方体抗压强度采用的标准度件，其养护龄期是（ ）。
A．7天 B．14天 C．21天 D．28天 【答案】D
【解析】混凝土立方体抗压标准强度（又称立方体抗压强度标准值）是指按标准方法制作和养护的边长为150mm的立方体度件，在28龄期，用标准度验方法测得的抗压强度
总体分布中具有不低于95%保证率的抗压强度值，以（ ）表示。
8.工程测量用水准仪的主要功能是（ ）。
A．直接测量待定点的高程 B．测量两个方向之间的水夹角
C．测量两点间的高差 D．直接测量竖直角
【答案】C
【解析】水准仪的主要功能是测量两点间的高差，它不能直接测量待定点的高程，但可由控制点的已知高程来推算测点的高程。利用视距测量原理，它还可以测量两点间的水平距
离。
9.对某一施工现场进行高程测设，M点为水准点，已知高程为12.00m；N点为待测点，安置水准仪于M,N之间，先在M点立尺，读得后视读数为4.500m，然后在N点立
尺，读得前视读数为3.500m,N点高程为（ ）m。
A．11.000 B．12.000 C．12.500 D．13.000 【答案】D
【解析】设B为待测点，其设计高程为HB，A为水准点，已知其高程为HA。为了将设计高程HB测定于B，安置水准仪于A、B之间，先在A点立尺,读得后视读数为m;然后在B点立尺。为了使B点的标高等于设计高程HB，升高或降低B点上所立之尺，使前视尺之读数等于b，B点高程可按下式计算：HB－HA＋m－b则N点高程式＝12.000＋
4.500-3.500＝13.00m
10.当地质条件和场地条件许可时，开挖深度不大的基坑最可取的开挖方案是（ ）。
A．放坡挖土
B．中心岛式（墩工）挖土
C．盘式挖土 D．逆作法挖土 【答案】A
【解析】放坡开挖是最经济的挖土方案。当基坑开挖深度不大、周围环境允许，经验算
能确保土坡的稳定性时，可采用放坡开挖。 11.基坑土方填筑应（ ）进行回填和夯实。
A．从一侧向另一侧平推 B．在相对两侧或周围同时
C．由近到远 D．在基抗卸土方便处
【答案】B
【解析】土方填筑与压实的要求是:①填方的边坡坡度应根据填方高度，土的种类和其重要性确定。对使用时间较长的临时性填方边坡坡度，当填方高度小于10m时，可采用1:1.5；超过10m，可作成折线形，上部采用1:1.5。下部采用1:1.75。②填土应从场地最低处开始，由下而上整个宽度分层铺填。③填方应在相对两侧或周围同时进行回填和夯实。④填土应尽量采用同类土填筑，填方的密实度要求和质量指标通常以压实系数人。表示，填
土应控制土的压实系数人。满足设计要求。
12.100m高钢筋混凝土烟囱筒身混凝土施工最适宜的模板选择为（ ）。
A．木模板 B．组合钢模板 C．滑长模板 D．散支散拆胶合板模板
【答案】C
【解析】木模板的优点是制作、拼装灵活，较适用于外形复杂或异形混凝土构件及冬期施工的混凝土工程；缺点是制作量大，木材资源浪费大等。组合钢模板的优点是轻便灵活、拆装方便、通用性强、周转率高等；缺点是接缝多且严密性差，导致混凝土成型后外观质量差。没升模板宜用于浇筑剪力墙体系或简体体系的高层建筑，高耸的向仓、水塔、竖井、电视塔、烟囱、框架等构筑物。散支散拆胶合板模板的优点是自重轻、板幅大、板面平整、施
工安装方便简单等。
13.室内防水工程施工环境温度应符合防水材料的技术要求，并宜在（ ）以上。
A．-5℃ B．5℃ C．10℃ D．15℃ 【答案】B
【解析】室内防水施工环境温度应符合防水材料的技术要求，并宜在5℃以上。
14.花岗石幕墙饰面板性能应进行复验的指标是（ ）。
A．防滑性 B．反光性 C．弯曲性能 D．放射性 【答案】D
【解析】饰面板（砖）工程应对下列材料及其性能指标进行复验：①室内用花岗石的放射性；②粘贴用水泥的凝结时间、安定性和抗压强度；③外墙陶瓷面砖的吸水率；④寒冷地
区外墙陶瓷的抗冻性。
15.下列关于幕墙节能工程的说法，正确的是（ ）。 A．采用了一种节能材料或节能设施，可称为节能幕墙 B．幕墙节能工程验收可在单位工程竣工验收后进行 C．幕墙节能工程是建筑节能工程的一个分项工程 D．传热系数是衡量各种建筑材料的主要热工指标
【答案】C
【解析】A项，节能幕墙一般采用隔热型材、中空玻璃（中空低辐射镀膜玻璃等）、高性能密封材料、优质五金件（多点锁等）以及采取相应的保温或遮阳设施，但不是采用了其中一种或多种材料或设施。就可称为节能幕墙。幕墙的各项热式工指标标满足节能规范对该建筑物要求。才可称为节能幕墙；B项，幕墙节能工程应纳入建筑节能分部工程进行验收；单位工程竣工验收应在建筑节能分部工程验收合格后进行；D项，传热系数是衡量围护结构
的热工指标，导热系数是衡量各种建筑材料的热工指标。
16.凡是担任建筑工程项目的施工负责人，根据工程类别必须在房屋建筑，装饰装修工
程施工管理签章文件上签字加盖（ ）专用章。
A．项目资料员 B．项目监理工程师 C．项目经理 D．注册建造师 【答案】D
【解析】凡是担任建筑工程项目的施工负责人，根据工程类别必须在房屋建筑,装饰装
修工程施工管理签章文件上签字并加盖本人注册建造师专用章。
17.建筑装饰装修工程施工管理过程中，注册建筑师签章文件代码为CN,下列说法正确
的是（ ）。
A．工程延期申请表是施工进度管理文件 B．工程分包合同是施工组织管理文件 C．隐藏工程验收记录是质量管理文件 D．施工现场文明施工措施是安全管理文件
【答案】C
【解析】A项，工程延期申请表是施工组织管理文件;B项,工程分包合同管理文件;D
项，施工现场文明施工措施是施工环保文明施工管理文件。 18.当建筑工程质量不符合要求时正确的处理方法是（ ）。 A．经返工重做或更换器具，设备的检验批，不需要重新进行验收 B．经有资质的检测单位检测鉴定能达到设计要求的检验批，应以予以验收 C．经有资质的检测单位检测鉴定能达到设计要求，虽经原设计单位核算能满足结构安
全和使用功能的检验批，但仍不可予以验收
D．经返修或加固处理的分项，分部工程，一律不予验收
【答案】B
【解析】A项，经返工重做或更换器具，设备的检验批，应重新进行验收;C项，经有资质的检测单位检测鉴定达不到设计要求。但经原设计单位核算认可能够满足结构安全和使用功能的检验批。可予以验收；D项，经返修或加固处理的分项、分部工程，虽然改变外形
尺寸但仍能满足安全使用要求，可按技术处理方案和协商文件进行验收。
19.民用建筑工程根据控制室内环境污染的不同要求分为Ⅰ类和Ⅱ类，属于Ⅰ类民用建
筑工程的是（ ）。 A．办公楼 B．旅馆 C．餐厅 D．住宅 【答案】D
【解析】民用建筑根据控制室内环境污染的不同要求分为两类。Ⅰ类民用建筑工程包括：住宅、医院、老年建筑、幼儿园、学校教室等；Ⅱ类民用建筑工程：办公楼、商店、旅馆、文件娱乐场所、书店、图书馆、展览馆、体育馆、公共交通等候室、餐厅、理发店等。 20.根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204）规定。检验批中的一般项目，其质量经抽样检验应合格；当采用计数检验时，除有专门要求外，合格点率应达到（ ）
以及上，且不得有严重缺陷。
A．50% B．70% C．80% D．90% 【答案】C
【解析】检验批合格质量符合下列规定：①主控项目的质量经抽样检验合;②一般项目的质量经抽样检验合格；当采用计数检验时，除有专门要求外，一般项目的合格点率达到
80％及以上，且不得有严重缺陷;③具有完全的施工操作依据和质量验收记录。 二、多项选择题（共10题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上的符合
题意的。至少1个错项，错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）
21.装饰装修细部工程中的护栏和扶手制作和安装中，护栏高度，栏杆间距，安装位置
必须符合规范要求，下列表述正确的有（ ）。 A．幼儿园楼梯栏杆垂直杆件间的净距不应大于0.11m B．中小学室外楼梯及水平栏杆（或栏板）的高度不应小于1.10m
C．多层住宅室内楼梯扶手高度不应小于0.80m
D．当护栏一侧距楼地面高度为10m及上时，护栏玻璃应使用钢化玻璃
E．幼儿园阳台的护栏净高不应小于1.20m
【答案】ABE
【解析】C项，居住 建筑扶手高度不应小于0.90m，楼梯水平段栏杆长度大于0.50m时，其扶手高度不应小于1.05m；D项，护栏玻璃应使用公称厚度不小于12mm的钢化玻璃或钢化夹层玻璃；当护栏一侧距楼地面高度为5m及以上时，应使用钢化夹层玻璃。
22.加气混凝土砌块的特性有（ ）。
A．保温隔热性能好
B．自重轻 C．强度高
D．表面平整，尺寸精确 E．干缩小，不易开裂
【答案】ABD
【解析】加气混凝土砌块的优点是：①保温隔热性能好，用作墙体可降低建筑物采暖、制冷等使用能耗；②其表现密度小，可减轻结构自重，有等于提高建筑物抗震能力；③表面平整、尺寸精确，容易提高墙面平整度；④可锯、刨、钻、钉，施工方便快捷；缺点是：由于其吸水导温缓慢，导致干缩大、易开裂，且强度不高，表面易粉化，故需要采取专门措施。
23.钢化玻璃的特性包括（ ）。
A．机械强度高 B．抗冲击性好 C．弹性比普通玻璃大 D．热稳定性好 E．易切割，磨削 【答案】ABCD
【解析】钢化玻璃机械强度高，抗冲击性也很高，弹性比普通玻璃大得多，热稳定性好。在受急冷急热作用时，不易发生炸裂，碎后不易伤人，但钢化玻璃使用时不能切割、磨削，
边角亦不能碰击挤压，需按设计尺寸、规格进行加工定制。
24.混凝土的自然养护方法有（ ）。
A．覆盖浇水养护 B．塑料布覆盖包裹养护
C．养生液养护
D．蒸汽养护 E．升温养护 【答案】AC
【解析】混凝土的养护方法有自然养护和加热养护两大类。现场施工一般自然养护。自
然养护可分覆盖浇水养护。薄膜布覆盖包裹养护和养生液养护等。
25.建筑装饰装修吊顶工程，下列施工方法正确的有
A．主龙骨应平行房间短向布置
B．吊杆距主龙骨端部距离不得大于300mm
C．纸面石膏板应在自由状态下进行固定，固定时应从板的四周向中间固定 D．纸面石膏板的长边应平行于主龙骨安装，短边平行搭接在次龙骨上
E．吊杆长度大于1500mm时，应设置反向支撑
【答案】BE
【解析】A项，主龙骨宜平行房间长向布置；C项，板材应在自由状态下进行固定，固定时应从板的中间向板的四周固定；D项，纸面石膏板的长边（即纸包边）应垂直于次龙骨
安装，短边平行拱接在次龙骨上，搭接宽度宜为次龙骨宽度为1/2。
26.烧结普通压和毛石砌筑而成的基础特点有（ ）。
A．抗压性能好 B．整体性较好
C．抗拉、抗弯、抗剪性能较好
D．施工操作简单
E．适用于地基坚实，均匀，上部荷载较小的基础工程
【答案】ADE
【解析】砖、石基础主要指由烧结普通劳动者砖和毛石砌筑而成的基础，均发球则性基础范畴。砖、石基础的特点是抗压性能好，整体性、抗拉、抗弯、抗剪性能较差，材料易得，施工操作简便，造价较低。适用于地基坚实、均匀、上部荷载较小，7层和7层以上的一般
民用建筑和墙承重的轻型厂房基础工程。
27.按《建筑内部装修防火施工及验收规范》（GB50354）中的防火施工和验收的规
定，下列说法正确的有（ ）。
A．装修施工前，应对各部位装修材料的燃烧性有进行技术交底
B．装修施工前，不需按设计要求编写防火施工方案 C．建筑工程内部装修不得影响消防设施的使用功能
D．装修材料进场后，在项目经理监理下，由施工单位材料员进行现场见证取样 E．装修材料现场进行阻燃处理，应在相应的施工作业完成后进行抽样检验
【答案】ACE
【解析】B项，装修施工应按设计要求编写施工方案；D项，装修材料进入施工现场后，应《建筑内部装修防火施工及验收规范》（GB50354）中的有关规定，在监理单位或建设
单位监督下，由施工单位有关人员现场取样，并应由具备相应资质的检验单位进行见证取样
检验。
28.民用建筑工程验收时室内环境污染浓度监测涉及的污染物有（ ）。
A．甲醛 B．挥发性有机化合物
C．苯 D．二氧化硫
E．氨 【答案】ACE
【解析】民用建筑工程验收时室内环境污染浓度监测涉及的污染物有氨、甲醛、苯和总
挥发性有机化合物（TVOC）等。
29.下列常用建筑内部装修材料的燃烧性能为B级的有（ ）
A．甲醛 B．挥发性有机化合物
C．苯 D．二氧化硫
E．氨 【答案】BC
【解析】ADE三项燃烧性能均属于A级。
30.混凝土应按国家现场标准《普通混凝土配合比设计规程》（JGJ55）的有关规定，
根据混凝土（ ）等要求进行配合比设计。
A．吸水率 B．强度等级 C．耐久性 D．工作性 E．分层度 【答案】BCD
【解析】混凝土应按国家现行校准《普通混凝土配合比设计规程》（JGJ55）的有关规
定，根据混凝土强度等级，耐久性和工作性等要求进行配合比设计。
三、案例分析题（共4题，每题20分）
（一） 背景资料
某写字楼工程，地下1层，地上10层，当主体结构已基本完成时，施工企业根据工程实际情况，调整了装修施工组织设计文件，编制了装饰工程施工进度网络计划，经总监理工
程师审核批准后组织实施。
如下图：
在施工过程中发生了以一事件：
事件一：工作E原计划6天，由于设计变更改变了主要材料规格与材质，经总监理工
程师批准，E工作计划改为9天完成，其他工作与时间执行网络计划。
事件二：一层大厅轻钢龙骨石膏板吊顶，一盏大型水晶灯（垂100kg）安装在吊顶工
程的主龙骨上。
事件三：由于建设单位急于搬进写字楼办公室，要求提前竣工验收，总监理工程师组织
建设单位技术人员，施工单位项目经理及设计单位负责人进行了竣工验收。
问题：
1.指出本装饰工程网络计划的关键线路（工作），计算计划工期。 2.指出本装饰工程实际关键线路（工作），计算实际工期。
3.灯安装是否正确？说明理由 4.竣工验收是不明妥当？说明理由
答：1.用标号法找关键线路，计算工期。如下图所示。则计划关键线路为：B－C―F
－G;计划工期为17天。
2.用标号法找关键线路，计算工期，如下图所示。则实际关键线路为：B－E―H;实际
工期为19天。
3.不正确。因为安装在吊顶工程主龙骨上的大型水晶灯属重型灯具，根据装饰装修工程施工技术更档，重型灯具。电扇及其他重型设备严禁安装在吊顶工程的龙骨上，必须增高附
加吊杆。
4.不妥当。因为竣工验收应分为三个阶段：
（1）竣工验收的准备参与工程建设的各方应做好竣工验收的准备；
（2）初步验收：施工单位在自检合格基础上，填写竣工工程报验单，由总监理工程师组织专业监理工程理财，对工程质量进行全面检查，经检查验收合格后，由总监签署工程竣
工报验单，向建设单位提出质量评估报告；
（3）正式验收：由建设单位接到监理单位的质量评估和竣工报验单后，审查符合要求
即组织正式验收 （二） 背景资料
某办公楼工程，建筑面积23723㎡，框架剪力墙结构，地下1层，地上12层，首层高4.8m，标准层高3.6m,顶层房间为有保温层的轻钢龙骨纸面石膏板吊顶。工程结构施工采用外双排落地脚手架，工程于2007年6月15日开工，计划竣工日期为2009年5
月1日。
事件一：2008年5月20日7时30分左右，因通道和楼层自然采光不足，瓦工陈某
不慎从9层未设门槛的管道井竖向洞口处坠落地下一层混凝土底板上，当场死亡。 事件二：顶层吊顶安装石膏板前，施工单位仅对吊顶内管道设备安装申报了隐蔽工程验
收，监理工程师提出申报验收有漏项，应补充验收申报项目：
问题：
1.程结构施工脚手架是否需要编制专项施工方案？说明理由。 2.一中，从安全管理方面分析，导致这起事故发生的主要原因是什么？
3.地的竖向洞口应采用哪些方式加以防护？ 4.吊顶隐蔽工程验收还应补充申报哪些验收项目？
答：1.本工程结构施工脚手架需要编制专项施工方案：理由：根据《危险性较大的分部分分项工程安全整理办法》规定：脚手架高度超过24m的落地式钢管脚手架。各类工具式脚手架和卸料平台等工程需要单独编制专项施工方案。本工程中，脚手架高度3.6m×11m
＋4.8m＝44.4m>24m,因此必须编制专项施工方案。
2.导致这起事故发生的主要原因包括：①烂醉如泥层管道井竖向洞口无防护;②楼层内在自然采光不足的情况下没有设置照明灯具；③现场安全检查不到位，对事故隐患未能及时
发现并整改；④工人的安全教育不到位，安全意识淡薄。
3.采取的防护措施有：墙面等处的竖向洞口，凡落地的洞口应加装开关式、固定式或工
具式防护门，门栅网格的间距大于15cm，也可采用防护栏杆，下设挡脚板。 4.吊顶隐蔽工程验收应补充验收申请的项目有：①设备安装及水管试压；②木龙骨防火、
防腐处理;③预埋件或拉结筋；④吊杆安装；⑤龙骨安装；⑥填充材料的设置等。
（三） 背景资料
某小区内拟建一座6层普通砖泥结构住宅楼，外墙厚370mm，内墙厚240mm,抗震
设防烈度7度,某施工单位于2009年5月与建设单位签订了该项工程总承包全同。合同工
程量清单报价中写明:瓷砖墙面积为100㎡，综合单位为110元/㎡。
事件一：现场需要安装一台物料提升机解决垂直运输问题，物料提升机运到现场后，项目经理部按照技术人员提供的装配图集组织人员进行安装，安装结束后，现场机务员报请项
目经理批准，物料提升机正式投入使用。
事件二：现场施工工程中为了材料运输方便，在内墙处留置临时施工洞口，内墙上留直搓。并沿墙高每八皮砖（490mm）设置了2￠6钢筋，钢筋外露长度为500mm。 事件三：由于工期紧，装修从顶层向下施工，给排水明装主管（无套管）从首层向上安
装，五层卫生间防水施工结束后进行排水主管安装。
事件四：施工过程中，建设单位调换了瓷砖的规格型号，经和平单位核算综合单位为150元/㎡,该分项工程施工完成后，经监理工程师实测确认瓷砖粘贴面积为1200㎡,但建
设单位尚未确认该变更单位，施工单位用净值法进行了成本分析。
备注：BCWS－计划完成工作预算费用
BCWP－已完工作预算费用 ACWP－已完工作实际费用
CV－费用偏差
问题：
1.事件一中，物料提升机使用是否符合要求？说明理由。 2.事件二中，砖墙留搓的质量控制是否正确？说明理由。 3.事件三中，五层卫生间防水存在什么隐急？说明理由。
4.计算墙面瓷砖粘贴分项工程的BCWC,BCWP,ACWP,CV,并分析成本状况。 答：1.不符合要求。因为针对提升工艺和施工现场作业条件，编制专项作业施工方案，安装搭设必须按照设计要求和规定程序进行，验收应由项目经理组织，项目施工。技术、安全、作业班级负责人等有关人员参加，经验收并进行核载试验，确认符合要求后力一可正中
投入使用。
2.不正确。理由：现场留搓处，拉接钢筋的进入长度不符合现行规范规定\"埋入长度从留搓处算起每边均不应小于500mm，对于抗震设防烈度6度、7度的地区，不应小于
1000mm的要求。
3.存在漏水隐患。理由：因为后进行排水主管道安装会在已经施工完成的防水层上开洞穿管，两修补防水层，不能保证防水层的整体性，如果管道根部与防水交接处处理不好，将
会留下质量隐患，而发生渗出漏现象。
4.计划瓷砖粘贴面积1000㎡，预算价格110元/㎡，实际价格150元/㎡，实际瓷砖粘贴面积1200㎡;则BCWS＝计划工作量×预算单价＝1000㎡×110元/㎡＝11万元；
BCWP＝已完工作量×预算单价＝1200㎡×110元/㎡＝13.2万元； ACWP＝已完工作量×实际单价＝1200㎡×150元/㎡＝18万元；
CV＝BCWP-ACWP＝13.2-18＝-4.8万元 费用偏差为负值，表示实际费用超预算费用。
（四） 背景资料
甲公司投资建设一幢地下一层，地上五层的框架结构商场工程，乙方施工企业中标后，
双方采用《建设工程施工合同》（示范文本）GF－1999－0201）签订了合同。合同采用固定总价承包方式。合同工期为405天，并约定提前或逾期竣工的奖罚标准为每天5万元。
合同履行中出现了以下事件：
事件一：乙方施工至首层框架柱钢筋绑扎时，甲方书面通知将首层及以上各层由原设计层高4.30米变更为4.80米，当日乙方停工，25天后甲方才提供正式变更图纸，工程恢复施工，复工当日乙方立即提出停工损失150万元和顺延工期25天的书面报告及相关索
赔资料，但甲方收到后始终未予答复。
事件二：在工程装修阶段，乙方收到了经甲方确认的设计变更文件，调整了部分装修材料的品种和档次。乙方在施工完毕三个月后的结算中申请了该项设计变更增加费80万元。
但遭到甲方的拒绝。
事件三：从甲方下达开工令起至竣工验收合格止，本工程历时425天。甲方以乙方逾期竣工为由从应付款中扣减了违约金100万元，乙方认为逾期竣工的责任在于甲方。
问题：
1.事件一中，乙方的索赔是否生效？结合合同索赔条款说明理由。
2.事件二中，乙方申报设计变更增加费是否符合约定？结合合同变更条款说明理由
3.事件三中,乙方是否逾期竣工？说明理由并计算奖罚金额。
答：1.事件一中，乙方的索赔生效。该事件是由非承包单位所引起，承包人按照通用合同条款的约定，在索赔事件发生后28天内提交了索赔意向通知及相关索取资料，提出费用
和工期索赔要求，并说明了索赔事件的理由。
2.乙方申报设计变更增加费不符合约定。理由：乙方已过索赔权利的时效，根据有关规定，乙方必须在发生索赔事项28天内经过工程师同意，提交索赔报告，但本案例三个月后
才提，超出索赔时效，丧失要求索赔的权利，所以甲方可不赔偿。
3.乙方不是逾期竣工，理由：因为造成工程延期是由建设单位提出变更引起，非施工单位责任，乙方已有效提出索赔要求，所以甲方应给予工期补偿，甲方给乙方的费用索赔为
20×5＝100万元，延长工期20天
一、单项选择题（共60题，每题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意） 1.根据施工合同，甲建设单位应于2009年9月30日支付乙建筑公司工程款。2010年6
月1日，乙单位向甲单位提出支付请求，则就该项款额的诉讼时效（ ）
A．中断 B．中止 C．终止 D．届满 【答案】A
【解析】《民法通则》第一百四十条规定，诉讼时效因提起诉讼。当事人一方提了要求或者同意履行义务而中断，从中断时起，诉讼时效时间重新计算。本题属于因乙单位向甲单
位提出支付请求而中断的情形。
2.二级注册建造师注册证书有效期为（ ）年。
A．1 B．2 C．3 D．4 【答案】C
【解析】建造师的注册分为初始注册、延续注册、变更注册和增项注册四类。初始注册证书与执业印章有效期为3年，延续注册的。注册证书与执业印章有效期也为3年，变更注
册的、变更注册后的注册证书与执业印章仍延续原注册有效期。
3.下列规范性文件中，效力最高的是（ ）。
A．行政法规 B．司法解释 C．地方性法规 D．行政规章 【答案】A
【解析】行政法规的效力低于宪法和法律，地方性法规具有地方性，只在本辖区内有效，其效力低于法律和行政法规；行政规章是由国家行政机关制定的法律规范性文件，包括部门规章和地方政府规章，效力低于法律，行政法规，最高人民法院对于法律的系统性解释文件和对法律适用的说明，对法院审判有约束力。具有法律规范的性质。在司法实践中具有重要
的地位和作用。
4.没有法定或者约定义务，为避免他人利益受损失进行管理或者服务而发生的债称为( )
之债。 A．合同 B．侵权 C．不当得利 D．无因管理 【答案】D
【解析】无因管理是指既未受人之托，也不负有法律规定的义务，而是自觉为他人管理
事务的行为。
5.根据《物权法》的相关规定，以建筑物抵押的。抵押权自（ ）时设立。
A．合同签订 B．备案 C．交付 D．登记 【答案】D
【解析】《物权法》规定了可以在建工程作为抵押物，同时规定，以正在建造的建筑物
抵押的，应当办理抵押登记，抵押权自登记时设立。
6.下列选项中，不属于我国建造师注册类型的是（ ）。
A．初始注册 B．年检注册 C．变更注册 D．增项注册 【答案】B
【解析】建造师的注册分为初始注册、延续注册、变更注册和增项注册四类。 7.某建设工程预计建设工期13个月，按照法律规定，建设单位的到位资金原则上不少
于工程合同价的（ ）%。
A．20 B．30 C．40 D．50 【答案】B
【解析】《建筑工程施工许可管理办法》第4条规定，建设工期不足一年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的50%，建设工期超过一年的，到位资金原则上不得少于工程
合同价的30%。
8.根据《物权法》的相关规定，不得抵押的财产是（ ）。
A．正在建造的航空器
B．土地所有权 C．生产原材料 D．荒地承包经营权
【答案】B
【解析】我国土地所有权属于国家，不得抵押，但土地使用权可以抵押。
9.我国建筑业企业资质分为（ ）三个序列。 A．工程总承包，施工总承包和专业承包 B．工程总承包，专业分包和劳务分包 C．施工总承包，专业分包和劳务分包 D．施工总承包，专业承包和劳务分包
【答案】D
【解析】建筑业企业资质分为施工总承包，专业承包和劳务分包三个序列。施工总承包资质、专业承包资质、劳务分包资质序列按照工程性质和技术特点分别划分为若干资质类别。
10.根据工程承包相关法律规定，建筑业企业（ ）承揽工程。
A．可以超越本企业资质等级许可的业务范围
B．可以另一个建筑施工企业的名义
C．只能在本企业资质等级许可的业务范围内 D．可允许其他单位或者个人使用本企业的资质证书
【答案】C
【解析】承包建筑工程的单位应当持有依法取得的资质证书，并在其资质等级许可的业务范围内承担工程，禁止建筑施工企业超越本企业资质等级许可的业务范围或者以任何形式用其他建筑施工企业的名义承担工程，禁止建筑施工企业以任何形式允许其他单位或者个人
使用本企业的资质证书，营业执照，以本企业的名义承担工程。
11.根据《工程建设项目施工招标投标办法》规定，在招标文件要求提交投标文件的截
止时间前，投标人（ ）。
A．可以补充修改或者撤回已经提交的投标的文件，并书面通知招标人
B．不得补充、修改、替代或者撤回已经提交的投标文件 C．须经过招标人的同意才可以补充、修改、替代已经提交的投标文件
D．撤回已经提交的投标文件的，其投标保证金将被没收
【答案】A
【解析】投标人在招标文件要求投标文件的截止时间前，可以补充，修改或者撤回已提
交的投标文件，并书面通知招标人，补充、修改的内容为投标文件的组成部分。 12.根据《招标投标法》规定，在工程建设招标投标过程中，开标的时间应在招标文件
规定的（ ）公开进行。
A．任意时间 B．投标有效期内
C．提交投标文件截止时间的同一时间 D．提交投标文件截止时间之后三日内
【答案】C
【解析】开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行；开标
地点应当为招标文件中预告确定的地点。
13.下列选项中不属于招标代理机构的工作事项是（ ）。
A．审查投标人资格
B．编制标底 C．组织开标 D．进行评标 【答案】D
【解析】D项，评标应由招标代理机构组织评标委员会进行
14.根据《安全生产法》规定，生产经营单位必须对安全设备进行经常性维护、保养，
并定期检测，这一规定属于安全生产保障措施中的（ ）。
A．组织保障措施 B．管理保障措施
C．经济保障措施 D．技术保障措施
【答案】B
【解析】生产经营单位必须对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，这是设备
的日常管理工作，属于管理保障措施中的物力资源管理范围。 15.书面评标报告作出后，中标人应由（ ）确定。
A．评标委员会 B．招标人 C．招标代理机构 D．招标投标管理机构
【答案】B
【解析】评标委员会提出书面评标报告后，招标人应根据提供的书面评标报告确定中标
人
16.根据《建设工程安全生产管理条例》规定，工程监理单位应当审查施工组织设计中
的安全技术措施或专项施工方案是否符合工程建设强制性标准和（ ）标准。
A．建设单位要求适用的 B．监理单位制定的 C．工程建设推荐的 D．工程建设行业 【答案】A
【解析】《建设工程安全生产管理条例》第14条规定：\"工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准\"在实践中可能会存在合同中约定的标准高于强制性标准的情况，那时监理单位就不仅要审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否违法了，还要看一看是否违约，若违约也不能批准施
工单位的施工组织设计。
17.工程实行总承包的，分包单位作业人员的意外伤害保险费由（ ）支付。
A．建设单位 B．总承包单位 C．分包单位
D．总承包和分包单位共同
【答案】B
【解析】意外伤害保险费由施工单位支付，实行施工总承包的，由总承包单位支付意外伤害保险费，分包单位的从事危险作业人员的意外伤害保险的保险费是由总承包单位支付
的。
18.在施工现场安装、拆卸施工起重机械，整体提升脚手架，模板等自升式架设设施，
必须由（ ）承担。 A．总承包单位 B．使用设备的分包单位 C．具有相应资质的单位 D．设备出租单位
【答案】C
【解析】根据施工起重机械和自升式架设设施的安全管理，在施工现场安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架，模板等自升式架设设施，必须由具有相应资质的单位承担。 19.下列选项中，属于建筑施工企业取得安全生产许可证应当具备的安全生产条件是
（ ）。
A．在城市规划区的建筑工程已经取得建设工程规划许可证
B．依法参加工伤保险，依法为施工现场从事危险作业人员办理意外伤害保险，为从业
人员交纳保险费
C．施工场地已基本具备施工条件，需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求
D．有保证工程质量和安全的具体措施
【答案】B
【解析】根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》第4条，将建筑施工企业取得安全生产许可证应当具备的安全生产条件具体规定为：1.建立、健全安全生产责任制，制定完备的安全生产规章制度和操作规程；2.保证本单位安全生产条件所需资金的投入；3.设置安全生产管理机构，按照国家有关规定配备专职安全生产管理人员；4.主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员经建设主管部门或者其他有关部门考核合格；5.特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书；6.管理人员和作业人员每年至少进行一次安全生产教育培训并考核合格；7.依法参加工伤保险，依法为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险，为从业人员交纳保险费；8.施工现场的办公、生活区及作业场所和安全防护用具、机械设备、施工机具及配件符合有关安全生产法律、法规、标准和规程的要求；9.有职业危害防治措施，并为作业人员配备符合国家标准或者行业标准的安全防护用具和安全防护服装；10.有对危险性较大的分部分项工程及施工现场易发生重大事故的部位，环节的预防，监控措施和应急预案；9.有生产安全事故应急救援预案，应急救援组织或者应急救援人员，配备必要的应急救援器材、设备；10.法律、法规规定的其他条件。 20.根据《安全生产许可证条例》规定，安全生产许可证的有效期为（ ）年。
A．1 B．2 C．3 D．4 【答案】C
【解析】《安全生产许可证条例》第9条规定，\"安全生产许可证的有效期为3年，安全生产许可证有效期满需要延期的，企业应当于期满前3个月向原安全生产许可证颁发管理
机关办理延期手续，企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生死亡事故的，安全生产许可证有效期届满时，经原安全生产许可证颁发管理机关同意，
不再审查，安全生产许可证有效期延期3年\"
21.某工地发生了安全事故，造成3人死亡，按照生产安全事故报告和调查处理条例的
规定，该事故属于（ ）。
A．特别重大 B．重大 C．较大 D．一些 【答案】C
【解析】根据生产安全事故造成的人员伤亡或者直接经济损失，事故一般分为以下等级：1.特别重大故事。是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤（包括急性工业中毒，下同），或者1亿元以上直接经济损失的事故；2.重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故；3.较大事故。是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故；4.一般事故。是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故，这里所称的\"以上\"包括本数，所
称\"以下\"不包括本数。
22.依据《建设工程质量管理条例》，工程承包单位在（ ）时，应当向建设单位出具
质量保修书。 A．工程价款结算完毕
B．施工完毕 C．提交工程竣工验收报告
D．竣工验收合格
【答案】C
【解析】《建设工程质量管理条例》第39和第2款规定，\"建设工程承包单位在向建设单位提交工程竣工验收报告时，应当向建设单位出具质量保修书，质量保修书中应当明确建
设工程的保修范围，保修期限和保修责任\" 23.某工程设计文件需要作重大修改，则（ ）。 A．设计单位应和建设单位协商一致修改后即可使用
B．设计单位可直接进行修改 C．应由建设单位报原审批机关批准 D．须开专家论证会后，设计单位方可修改
【答案】C
【解析】建设工程勘察，设计文件内容需要作重大修改的，建设单位应当报原审批机关
批准后，方可修改
24.某建设项目施工单位拟采用的新技术与现行强制性标准规定不符，应由（ ）组织专题技术论证，并报批准该项标准的建设行政主管部门或国务院有关主管部门审定。
A．建设单位 B．施工单位 C．监理单位 D．设计单位 【答案】A
【解析】工程建设中拟采用的新技术、新工艺、新材料，不符合现行强制性标准规定的，应当由拟采用单位提请建设单位组织专题技术论证，报批准标准的建设行政主管部门或者国
务院有关主管部门审定
25.由国务院建设、铁路、交通、水利等行政主管部门各自审批，编号和发布的标准，
属于（ ）。 A．国家标准 B．行业标准 C．地方标准 D．企业标准 【答案】B
【解析】《标准化法》按照标准的级别不同，把标准分为国家标准、行业标准、地方标准和企业标准，《标准化法》第6条规定，对没有国家标准而又需要在全国某个行业范围内
统一的技术要求，可以制定行业标准。
26.在城市市区范围内，施工过程中使用机械设备，可能产生环境噪声污染的，施工单位必须在工程开工（ ）日前向工程所在地县及以上人员政府环境保护行政主管部门申报。
A．10 B．15 C．20 D．30 【答案】B
【解析】在城市市区范围内，建筑施工过程中使用机械设备，可能产生环境噪声的污染的，施工单位必须在工程开工15日以前向工程所在地县及以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报该工程的项目名称，施工场所和期限，可能产生的环境噪声值以及所采取的环
境噪声污染防治措施的情况。
27.以下关于建筑节能的说法，错误的是（ ）。 A．企业可以制定严于国家标准的企业节能标准 B．国家实行固定资产项目节能评估和审查制度 C．不符合强制性节能标准的项目不得开工建设
D．省级人民政府建设主管部门可以制定低于行业标准的地方建筑节能标准
【答案】D
【解析】建筑节能的国家标准，行业标准由国务院建设主管部门组织制定，并依照法定程序发布，省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门可以根据本地实际情况，制定严于国家标准或者行业标准的地方建筑节能标准，并报国务院标准化主管部门和国务院建设主管部
门备案，国家鼓励企业制定严于国家标准、行业标准的企业节能标准。
28.建设单位应将建设工程项目的消防设计图纸和有关资料报送（ ）审核，未经审核
或经审核不合格的，不得发放施工许可证，建设单位不得开工。
A．建设行政主管部门 B．公安消防机构 C．安全生产监管部门 D．规划行政主管部门
【答案】B
【解析】按照国家工程建筑消防技术标准需要进行消防设计的建筑工程，设计单位应当按照国家工程建筑消防技术标准进行设计，建设单位应当将建筑工程的消防设计图纸及有关资料报送公安消防机构审核；未经审核或者经审核不合格的，建设行政主管部门不得发给施
工许可证，建设单位不得施工。
29.某建筑企业的劳动争议调解委员会应由（ ）组成。
A．企业的法定代表人与劳动行政部门的代表 B．企业的工会代表与劳动行政部门的代表
C．企业的职工代表和企业代表
D．企业的职工代表，企业代表和劳动行政部门的代表
【答案】C
【解析】企业劳动争议调解委员会由职工代表和企业代表组成，职工代表由工会成员担任或者由全体职工推举产生，企业代表由企业负责人指定，企业劳动争议调解委员会主任由
工会成员或者双方推举的人员担任。
30.甲某与某建筑施工企业签订了劳动合同，其劳动合同期限为6个月，则甲的试用期
应在（ ）的期间范围内确定。
A．15日 B．1个月 C．2个月 D．3个月 【答案】B
【解析】劳动合同期限3个月以上不满1年的，试用期不得超过1个月；劳动合同期限1年以上不满3年的，试用期不得超过2个月；3年以上固定期限和无固定期限的劳动合同，
试用期不得超过6个月。
31.非全日制用工报酬结算支付周期最长为（ ）
A．7天
B．15天 C．20天 D．30天 【答案】B
【解析】非全日制用工是指以小时计酬为主，劳动者在同一用人单位一般平均每日工作时间不超过四小时，每周工作时间累计不超过24小时的用工形式，非全日制用工劳动报酬
结算支付周期最长不得超过15日。
32.工程建设强制性标准由（ ）负责解释。
A．国家质量监督检验检疫总局 B．国务院建设行政主管部门 C．省级人民政府建设行政主管部门
D．工程建设标准批准部门
【答案】D
【解析】工程建设强制性标准的解释由工程建设标准批准部门负责，有关标准具体技术
内容的解释，工程建设标准批准部门可以委托该标准的编制管理单位负责。
33.根据《税收征收管理法》规定，对不按时缴纳税款的，税务机关可从滞纳税款之日
起，按日加收滞纳税款（ ）的滞纳金。
A．万分之五 B．千分之五 C．万分之三 D．千分之三 【答案】A
【解析】根据《税收征收管理法》的有关规定，纳税人因有特殊困难，不能按期缴纳税款的，经批准可以延期缴纳税款，但是最长不得超过三个月，纳税人未按照规定期限缴纳税款的，扣缴义务人未按照规定期限解缴税款的，税务机关除责令限期缴纳外，从滞纳税款之
日起，按日加收滞纳税款万分之五的滞纳金。 34.下列选项中，当事人应承担侵权责任的是（ ）
A．工地的塔吊倒塌造成临近的民房被砸塌 B．某施工单位未按照合同约定工期竣工
C．因台风导致工程损害 D．某工程存在质量问题
【答案】A
【解析】建筑物或者其他设施以及建筑物上的搁置物，悬挂物发生倒塌、脱落、坠落造成他人的损害的，属于特殊侵权行为，它的所有人或者管理人应当承担民事责任，但能够证
明自己没有过错的除外。
35.按照行政处罚法的规定，（ ）可以设定除限制人身自由以外的行政处罚。
A．法律 B．行政法规 C．部门规章 D．地方性法规 【答案】B
【解析】根据行政处罚法的规定，法律可以设定各种行政处罚，限制人身自由的行政处罚，只能由法律设定；行政法规可以设定除了限制人身自由以外的行政处罚；地方性法规可以设定除限制人身自由，吊销企业营业执照以外的行政处罚；国务院部、委员会制定的规章，省、自治区、直辖市人民政府和省、自治区人民政府所在地的市人民政府以及经国务院批准的较大的市人民政府制定的规章可以设定警告或者一定数量罚款的行政处罚，罚款的数额分别由国务院和省级人大及其常委会加以规定；除此之外，其他规范性文件均不得设定行政处
罚。
36.根据《合同法》规定，建设工程施工合同不属于（ ）。
A．双务合同 B．有偿合同 C．实践合同 D．要式合同 【答案】C
【解析】诺成合同是指当事人各方的意思表示一致即告成立的合同，如委托合同、勘察、设计合同等，实践合同，又称要物合同是指除双方当事人的意思表示一致以后，尚须交付标
的物才能成立的合同，如保管合同，定金合同等。 37.从性质上讲，施工企业的投标行为属于（ ）。
A．要约 B．要约邀请 C．承诺 D．询价 【答案】A
【解析】要约的概念，要约是希望和他人订立合同的意思表示。可见，要约是一方当事
人以缔结合同为目的，向对方当事人所作的意思表示。 38.下列选项中，没有发生承诺撤回效力的情形是（ ）。 A．撤回承诺的通知在承诺通知到达要约人之前到达要约人
B．撤回承诺的通知与承诺通知同时到达要约人 C．撤回承诺的通知在承诺通知到达要约人之后到达要约人
D．撤回承诺的通知于合同成立之前到达要约人
【答案】C
【解析】承诺到达要约人时生效，承诺生效时合同成立，撤回承诺的通知于合同成立之前到达要约人，即在承诺通知到达要约人之前到达要约人，所以此时承诺可以撤回。
39.缔约过失责任与违约责任的区别主要表现为（ ） A．前者产生于订立合同阶段，后者产生于履行合同阶段
B．前者须主观故意，后者须主观过失 C．前者是侵权责任，后者是合同责任 D．前者无须约定，后者须有约定
【答案】
【解析】缔约过失责任是指一方因违背诚实信用原则所要求的义务而致使合同不成立，或者虽已成立但被确认无效或被撤销时，造成确信该合同有效成立的当事人信赖利益损失，而依法应承担的民事责任，这种责任主要表现为赔偿责任，其一般发生在订立合同阶段，这
是违约责任与缔约过失责任的显著区别。
40.甲施工单位由于施工需要大量钢材，逐向乙供应商发出要约，要求其在一个月内供货，但数量待定，乙回函表示一个月内可供货2000吨，甲未作表示，下列表述正确的是（ ）。
A．该供货合同成立 B．该供货合同已生效 C．该供货合同效力特定 D．该供货合同未成立
【答案】D
【解析】乙的回函对标的数量做出了实质性变更，应视为新要约，甲未作表示，即没有
发出承诺，故合同不成立。
41.某建筑公司从本市租赁若干工程模板到外地施工，施工完毕后，因觉得模板运回来费用很高，建筑公司就擅自将该批模板处理了，后租赁公司同意将该批模板卖给该建筑公司，
则建筑公司处理该批模板的行为（ ）
A．无效 B．有效 C．效力特定 D．失效 【答案】B
【解析】无处分权人只能对财产享有占有、使用权，无处分权人处分他人财产与相对人订立的合同，经权利人追认或者无权处分权人订立合同后取得处分权的，该合同有效。 42.甲乙采购合同约定，甲方交付20%定金时，采购合同生效，该合同是（ ）
A．附生效时间的合同 B．附生效条件的合同 C．附解除条件的合同 D．附终止时间的合同
【答案】B
【解析】附条件合同是指在合同中约定了一定的条件，并且把该条件的成就或者不成就作为合同效力发生或者消灭的根据的合同，根据条件对合同效力的影响，可将所附条件分为
生效条件和解除条件。
43.在某建设单位与供应商之间的建筑材料采购合同中约定，工程竣工验收后1个月内支付材料款，期间，建设单位经营状况严重恶化，供应商逐暂停供应建筑材料，要求先付款，
否则终止供货，则供应商的行为属于行使（ ）
A．同时履行抗辩权 B．先履行抗辩权 C．不安抗辩权 D．先诉抗辩权 【答案】C
【解析】不安抗辩权是指先履行合同的当事人一方因后履行合同一方当事人欠缺履行或
信用，而拒绝履行合同的权利。
44.根据《合同法》规定，债权人应自知道或者应当知道撤销事由之日起（ ）年内行
使撤销权。 A．1 B．2 C．5 D．20 【答案】A
【解析】《合同法》第75条规定：\"撤销权自债权人知道或者应当知道撤销事由之日起
一年内行使，自债务人的行为发生之日起五年内没有行使撤销权的，该撤销权消灭\" 45.根据《合同法》规定，当事人对合同变更的内容约定不明确的，推定为
A．变更 B．重新协定 C．原则上变更 D．未变更 【答案】B
46.合同的权利义务终止，不影响合同中（ ）条款的效力。
A．履行时间 B．履行地点 C．争议解决 D．质量检验
【答案】C
【解析】合同权利义务的终止，不影响合同中结算、清理条款和独立存在的解决争议方
法的条款（如仲裁条款）的效力。
47.当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方（ ）条款。
A．应当适用违约金 B．应当适用定金
C．可以选择适用违约金或者定金 D．可以同时适用违约金和定金
【答案】C
【解析】违约金存在于主合同之中，定金存在于从合同之中，它们可能单独存在，也可能同时存在，当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金
或者定金条款。
48.主债权债务合同无效，担保合同（ ），但法律另有规定的除外。
A．仍然有效 B．无效 C．在担保期间内有效
D．效力待定 【答案】B
【解析】担保是伴随着主债务的产生而产生的，因此，我们将担保合同称为从合同，而与之相对应的约定主债务的合同则称为主合同，主合同中的债务人如果履行了主债务，则主
合同消失，相应的从合同也就自然消失了。 49.以下不属于民事纠纷处理方式的是
A．当事人自行和解
B．行政复议 C．行政机关调解 D．商事仲裁 【答案】B
【解析】建设工程民事纠纷的处理方式主要有四种，分别是和解、调解、仲裁、诉讼。
50.下列纠纷、争议中，适用于《仲裁法》调整的是（ ）
A．财产继承纠纷 B．劳动争议 C．婚姻纠纷 D．工程款纠纷 【答案】D
【解析】在我国，《中华人民共和国仲裁法》是调整和规范仲裁制度的基本法律，但《仲裁法》的调整范围仅限于民商事仲裁，即\"平等主体的公民、法人和其他组织之间发生的合
同纠纷和其他财产权纠纷、仲裁、劳动争议仲裁和农业承包合同纠纷仲裁不受《仲裁法》的调整\"此外，根据《仲裁法》第3条的规定，下列纠纷不能仲裁： 1.婚姻、收养、监护、抚
养、继承纠纷；2.依法应当由行政机关处理的行政争议。 51.下列选项中，对调解的理解错误的是（ ） A．当事人庭外和解的，可以请求法院制作调解书
B．仲裁调解生效后产生执行效力 C．仲裁裁决生效后可以进行仲裁调解 D．法院在强制执行时不能制作调解书
【答案】C
【解析】仲裁调解是指仲裁庭在作出裁决前进行调解的解决纠纷的方式，仲裁调解书与
裁决书具有同等法律效力，调解书经当事人签收后即发生法律效力。 52.在民事诉讼中，当事人不需要运用证据加以证明的是（ ）的事实。
A．请求实体权益 B．免除自己法律责任 C．主张程序违法 D．对方承认 【答案】D
【解析】诉讼过程中，一方当事人对另一方当事人陈述的案件事实明确表示承认的，另一方当事人无需举证。根据最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》，对下列事实当事人无需举证证明：1.众所周知的事实；2.自然规律及定理；3.根据法律规定或者已知事实
和日常生活经验法则能推定出的另一事实；4.已为有效公正文书所证明的事实。 53.根据《担保法》规定，必须由第三人为当事人提供担保的方式是（ ）
A．保证 B．抵押 C．留置 D．定金 【答案】A
【解析】保证是以保证人的保证承诺作为担保的，签订保证合同时并不涉及具体的财物，
当债务人不能依主合同的约定清偿债务时，保证人负有代为清偿债务责任。 54.民事诉讼是解决建设工程合同纠纷的重要方式，其中不属于民事诉讼参加人的有
（ ） A．当事人代表 B．第三人 C．鉴定人 D．代理律师
【答案】A
【解析】民事诉讼是指人民法院在当事人和其他诉讼参与人的参加下，以审理、裁判、执行等方式解决民事纠纷的活动，诉讼参与人包括原告、被告、第三人、证人、鉴定人、勘
验人等。
55.当事人、利害关系人认为人民法院的执行程序违反法律规定的，可以向（ ）人民
法院提出书面异议 A．原审 B．负责执行的 C．原告所在地 D．被告所在地 【答案】B
【解析】当事人、利害关系人认为执行和为违反法律规定的，可以向负责执行的人民法院提出书面异议，当事人、利害关系人提出书面异议的，人民法院应当自收到书面异议之日起15日内审查，理由成立的，裁定撤销或者改正；理由不成立的，裁定驳回，当事人、利害关系人对规定不服的，可以自裁定送达之日起10日内向上一级人民法院申请复议。 56.当事人对仲裁协议的效力有异议，一方请求仲裁委员会作出决定，另一方请求人民
法院作出裁定的，由（ ） A．仲裁委员会决定 B．合同履行地中级人民法院裁定 C．被告所在地中级人民法院裁定 D．仲裁委员会所在地中级人民法院裁定
【答案】D
【解析】当事人协议选择国内的仲裁机构仲裁后，一方以仲裁协议的效力有异议请求人民法院裁定的，由该仲裁委员会所在地的中级人民法院管辖，当事人对仲裁委员会没有约定
或者约定不明的，由被告所在地的中级人民法院管辖。 57.在下列选项中，不属于要式合同的是（ ）
A．建设工程设计合同 B．企业与银行之间的借款合同 C．法人之间签订的保证合同 D．自然人之间签订的借款合同
【答案】D
【解析】要式合同是法律或当事人必须具备特定形式的合同，例如，建设工程合同应当采用书面形式，就是要式合同，不要式合同是指法律或当事人不要求必须具备一定形式的合
同，实践中，以不要式合同居多。
58.当事人申请撤销仲裁裁决的，应当自收到裁决书之日起（ ）内提出
A．三个月 B．六个月
C．一年 D．二年 【答案】B
【解析】仲裁裁决作出后，撤销仲裁裁决必须在法定的期限内提出撤销申请，我国仲裁
法规定，当事人申请撤销仲裁裁决的，应当自收到裁决书之日起6个月内提出。 59.在依法必须进行招标的工程范围内，对于委托监理合同，其单项合同估算价最低金
额在（ ）万元人民币以上的，必须进行招标。
A．50 B．100 C．150 D．200 【答案】A
【解析】《工程建设项目招标范围和规模标准规定》规定的必须招标的各类工程建设项目，包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，达到下列标准之一的，必须进行招标：1.施工单项合同估算价在200万元人民币以上的；2.重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上的；3.勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上的；4.单项合同估算价低于第1、
2、3项规定的标准，但项目总投资额在3000万元人民币以上的。 60.在施工过程中，必须经总监理工程师签字的事项是（ ）
A．建筑材料进场 B．建筑设备安装 C．隐蔽工程验收 D．工程竣工验收 【答案】D
【解析】工程监理单位应当选派具备相应资格的总监理工程师和监理工程师进驻施工现场，未经监理工程师签字，建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或安装，施工单位不得进行下一道工序的施工，未经总监理工程师签字，建设单位不拨付工程款，不进行竣
工验收。
二、多项选择题（共20题 ，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题
意。至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分） 61.根据合同中的规定，建筑施工合同中约定出现因（ ）时免除自己责任的条款，该
免责条款无效
A．合同履行结果只有对方受益 B．不可抗力造成对方财产损失 C．履行合同造成对方人身伤害 D． 对方不履行合同义务造成损失 E． 故意或重大过失造成对方财产损失
【答案】CE
【解析】合同中可以约定在一方违约的情况下免除其责任的条件，这个条款称为免责条款，免责条款并非全部有效。《合同法》第53条规定，合同中的下列免责条款无效：1.造
成对方人身伤害的；2.因故意或者重人过失造成对方财产损失的
62.建设工程竣工验收应当具备（ ）等条件 A．完整的技术档案资料和施工管理资料
B．工程所用的主要建筑材料，建筑构配件和设备等进场试验报告 C．勘察、设计、施工、监理等单位分别签署的质量合格文件
D．已付清所有款项 E．有施工单位签署的工程保修书
【答案】ABCE
【解析】建设工程竣工验收是施工全过程的最后一道程序，是建设投资成果转入生产或使用的标志，也是全面考核投资效益，检验设计和施工质量的重要环节，建设工程竣工验收应当具备的条件有：1.完成建设工程设计和合同约定的各项内容；2.有完整的技术档案和施工管理资料；3.有工程使用的主要建筑材料，建筑构配件和设备的进场试验报告；4.有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件；5.有施工单位签署的工程保修书
63.建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时（ ）
A．立项 B．审批 C．设计 D．施工 E．投产使用 【答案】CDE
【解析】所谓环境保护\"三同时\"制度是指建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须
与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用
64.根据《劳动合同法》规定，下列属于用人单位不得解除劳动合同的情形是
A． 在本单位患职业病被确认部分丧失劳动能力的 B．在本单位连续工作15年，且距法定退休年龄不足5年的 C．劳动者家庭无其他就业人员，有需要抚养的家属的
D．女职工在产期的
E．因工负伤被确认丧失劳动能力的
【答案】ABDE
【解析】用人单位不得解除劳动合同的情形有：1.从事接触职业病危害作业的劳动者未进行离岗前职业健康检查，或者疑似职业病病人在诊断或者医学观察期间的；2.在本单位患职业病或者因工负伤并被确认丧失或者部分丧失劳动能力的；3.患病或者非因工负伤，在规定的医疗期内；4.女职工在孕期、产期、哺乳期的；5.在本单位连续工作满15年，且距法定
退休年龄不足5年的；6.法律、行政法规规定的其他情形
65.下列属于投标人之间串通投标的行为是（ ）
A． 招标人在开标前开启投标文件，并将投票情况告知其他投标情况告知其他投标人
B．投标人之间相互约定，在招标项目中分别以高、中、低价位报价
C．投标人在投标时递交虚假业绩证明
D．投标人与招标人商定，在投票时压低标价，中标后再给投标人额外补偿
E．投标人无进行内部竞价，内定中标人后再参加投标
【答案】ADE
【解析】《工程建设项目施工招标投标办法》第47条规定，招标人与投标人串通投标行为包括：1.招标人在开标前开启投标文件，并将投标情况告知其他投标人，或者协助投标人撤换投标文件，更改报价；2.招标人向投标人泄露标底；3.招标人与投标人商定，投标时压低或抬高标价，中标后再给投标人或招标人额外补偿；4.招标人预先内定中标人；5.其他
串通投标行为
67.发包人具有下列（ ）情形之一，致使承包人无法施工，且在催告的合理期限内仍
未履行相应义务，承包人请求解除建设工程施工合同的，人民法院应予支持。
A．未按约定支付工程价款的
B．提供的主要建筑材料，建筑构配件和设备不符合强制性标准的
C．施工现场安装摄像设备全程监控
D．施工现场安排大量人员 E．不履行合同约定的协助义务的
【答案】ABE
【解析】发包人具有下列情形之一，致使承包人无法施工，且在催告的合理期限内仍未履行相应义务，承包人请求解除建设工程施工合同的，应予支持：1.未按约定支付工程价款的；2.提供的主要建筑材料，建筑构配件和设备不符合强制性标准的；3.不履行合同约定的协助义务的，上述三种情形均属于发包人违约。因此，合同解除后，发包人还要承担违约责
任。
68.按照合同法的规定，债权人转让权利应当通知债务人，债权人转让权利的通知（ ）
A．不得自行撤销 B．有权自行撤销 C．经受让人同意可以撤销 D．经债务人同意可以撤销E．定金
【答案】AC
【解析】根据合同法第八十条的规定，债权人转让权利的，应当通知债务人，未经通知，该项转让对债务人不发生效力，债权人转让权利的通知不得撤销，但经受让人同意的除外。 69.当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的。在合同对违约责任没
有具体约定的情况下，违约方应当承担的法定违约责任有（ ）
A．继续履行 B．采取补救措施
C．赔偿损失 D．支付违约金
E．定金 【答案】ABC
【解析】《合同法》第107条规定：当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符
合约定的，应当承担继续履行，采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 70.当事人提交给法院的以下材料中，不属于民事诉讼证据的有（ ）
A．建筑工程法规 B．建筑材料检验报告 C．工程竣工验收现场录像 D．双方往来的电子邮件
E．代理意见 【答案】AE
【解析】民事诉讼证据包括七种证据形式，即书证，物证，视听资料，证人证言，当事
人陈述，鉴定结论，勘验笔录。
71.某律师接受当事人委托参加民事诉讼，以下属于委托代理权消灭的原因有（ ）
A．诉讼终结 B．当事人解除委托 C．代理人辞去委托 D．委托代理人死亡 E．委托代理人有过错 【答案】ABCD
【解析】委托代理权可以因诉讼终结，当事人解除委托、代理人辞去委托、委托代理人
死亡或丧失行为能力而消灭。
72.商事仲裁裁决生效后，应当向（ ）申请执行
A．作出裁决的仲裁委员会 B．申请人依据地的中级人民法院 C．被执行人住所地的中级人民法院 D．仲裁委员会所在地的中级人民法院 E．被执行财产所在地的中级人民法院
【答案】CD
【解析】《仲裁法解释》第二十九规定，当事人申请执行仲裁裁决案件，由被执行人住
所地或者被除数执行的财产在地的中级人民法院管辖。
73.人民法院审理行政案件，审判庭组成符合法律规定的是（ ）
A．审判员独任 B．审判员、书记员
C．审判员三人以上单数 D．审判员、陪审员三人以上单数
E．陪审员三人以上单数
【答案】CD
【解析】人民法院审理行政条件，由审判员组成合议庭，或者由审判员、陪审员组成合
议庭，合议庭成员，应当是3人以上的单数。
74.根据《物权法》的相关规定，将（ ）作为抵押物的，其抵押权自登记时设立
A．交通运输工程 B．正在施工匠建筑物 C．生产设备、原材料 D．正在加工的工程模板 E．建设用地使用权
【答案】BD
【解析】《物权法》规定了可以在建设工程作为抵押物。同时规定，以正在建造的建筑
物抵押的，应当办理抵押登记，抵押权自登记时设立。
75.建设单位的安全责任包括（ ） A．向施工单位提供地下管线资料
B．依法履行合同 C．提供安全生产费用 D．不推销劣质材料设备 E．对分包单位安全生产全面负责
【答案】ABCD
【解析】建设单位的安全责任主要包括：①向施工单位提供资料的责任；②依法履行合同的责任；③提供安全生产费用的责任；④不得推销劣质材料设备的责任；⑤提供安全施工
措施资料的责任；⑥对拆除工程进行了备案的责任。
76.总承包单位依法将建设工程分包给其他单位施工，若分包工程出现质量问题时，应
当由（ ）
A．总承包单位单独向建设单位承担责任 B．分包单位单独向建设单位承担责任 C．总承包单位与分包单位向建设单位承担连带责任 D．总承包单位与分包单位分别向建设单位承担责任
E．分包单位向总承包单位承担责任
【答案】AE
【解析】建设工程实行总承包的，总承包单位应当对全部建设工程质量负责；总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包单位应当按照分包合同的约定对其他分包工程的
质量向总承包单位负责，总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任。
77.下列违约责任承担方式可以并用的有（ ）
A．赔偿损失与继续履行 B．实际发行与解除合同 C．定金与支付违约金 D．赔偿损失与修理、重作、更换
E．违约金与解除合同 【答案】ABDE
【解析】当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金
或者定金条款
78.为保证案件的公正处理，民事诉讼规定了回避制度，下列人员中（ ）若与审理的
案件有利害关系，应当回避 A．法院的书记员
B．勘验人 C．鉴定人 D．出庭的证人 E．被告方的诉讼代理人
【答案】ABC
【解析】根据《民事诉讼法》第45条规定，审判人员，书记员、翻译人员、鉴定人、勘验人有下列情形之一的，必须回避，当事人有权用口头或者书面方式申请回避；①是本案当事人或者当事人，诉讼代理人的近亲属；②与本案有利害关系；③与本案当事人有其他关
系，可能影响对案件公正审理的。
79.仲裁案件当事人申请仲裁后自行达成和解协议的，可以
A．请求仲裁庭根据和解协议制作调解书 B． 请求仲裁庭根据和解协议制作裁决书
C．撤回仲裁申请书 D．请求强制执行 E． 请求法院判决 【答案】BC
【解析】仲裁和解是指仲裁当事人通过协商，自行解决已提交仲裁的争议事项的拓为。《仲裁法》规定，当事人早班仲裁后，可以自行和解。当事人达成和解协议的，可以请求仲裁庭根据和解协议作出裁决书，也可以撤回仲裁申请。如果当事人撤回仲裁申请后反悔的，则可以仍根据原仲裁协议申请仲裁，仲裁调解，是指在仲裁庭的主持下，仲裁当事人在自愿
协商，互谅互让基础上达成协议从而解决纠纷的和中制度。
80.可以提起行政复议的事项包括（ ）
A．行政处罚 B．行政强制措施
C．行政处分
D．行政机关对民事纠纷作出的调解
【答案】ABC
【解析】根据《行政复议法》第六条的规定，当事人可以申请复议的情形通常包括：①行政处罚；②行政强制措施；③行政许可；④认为行政机关侵犯其合法的经营自主权的；⑤认为行政机关违法集资、摊派费用或者违法要求履行其他义务的；⑥认为行政机关的其他具体行政行为侵犯其合法权益的。
一、单项选择题（共70题，每题1分。每题的备选项中，只有1个符合题意） 1.能够反映项目管理班子内部项目经理。各工作部门和各工作岗位在各项管理工作中所
应承担的策划、执行、控制等职责的组织工具是（ ）。
A．管理职能分工表 B．组织结构图 C．工作任务分工表 D．工作流程图 【答案】A
【解析】管理职能分工表是用表的形式反映项目管理班子内部项目经理、各工作部门和
各工作岗位对各项工作任务的项目管理职能分工。表中用拉丁字母表示管理职能。 2.某工作项目施工采用施工总承包模式，其中电气设备由业主指定的分包单位采购和安
装，则在施工中分包单位必须接受（ ）工作指令，服从其总体项目管理。
A．业主 B．设计方 C．施工总承包方 D．项目监理方 【答案】C
【解析】施工总承包方对所承包的建设工程承担施工任务的执行和组织的总的责任，分包施工方承担合同所规定的分包施工任务，以及相应的项目管理任务。若采用施工总承包或施工总承包管理模式，分包方（不论是一般的分包方，或由业主指定的分包方）必须热爱施
工总承包方或施工总承包管理方的工作指令，服从其总体的项目管理。 3.对项目的结构进行逐层分角所采用的组织工具是（ ）。
A．项目结构图 B．组织结构
C．合同结构图 D．工作流程图 【答案】A
【解析】项目结构图是一个组织工具，它通过树状图的方式对一个项目的结构进行逐层分解，以反映组成该项目的所有工作任务。项目结构图中，矩形框表示工作任务（或第一层、
第二层子项目等），矩形框之间的连接用连线表示。 4.线性组织结构模式的特点之一是（ ）。 A．组织内每个工作部门可能有多个矛盾的指令源 B．组织内每个工作部门有横向和纵向两个指令源
C．能促进组织内管理专业化分工
D．组织内每个工作部门只接受一个上级的直接领导
【答案】D
【解析】在纯情组织结构中，每一个工作部门只能对其直接的下属部门下达工作指令，每一个工作部门也只有一个直接的上级部门，因此，每一个工作部门只有惟一个指令源，避
免了由于矛盾的指令而影响组织系统的运行。
5.下列关于项目管理工作任务分工表的说法，正确的是（ ）。
A．工作任务分工表反映组织系统的动态关系 B．一个工程项目只能编制一张工作任务分工表 C．工作任务分工表中的具体任务不能改变 D．工作任务分工表是项目的组织设计文件之一
【答案】D
【解析】每一个建设项目都应编制项目管理任务分工表，这是一个项目的组织设计文件的一部分。A项，组织结构模式和组织分工都是一种相对静态的组织关系；B项，业主方和项目各参与方都有各自的项目管理的任务，各方都应该编制各自的项目管理任务分工表；C项，在工作任务分工表中应明确程式工作任务由哪个工作部门（或个人）负责、由哪些工作部门（或个人）配合或参与，无疑，在项目的进展过程中，应视必要性对工作任务分工表进
行调整。
6.项目管理的核心任务是项目的（ ）。
A．组织协调 B．目标控制 C．合同管理 D．风险管理 【答案】B
【解析】项目管理的核心任务是项目目标控制，按项目管理学的基本理论，没有明确目
标的建设工程不是项目管理的对象。
7.能反映项目组织系统中各项工作之间逻辑关系的组织工作是（ ）。
A．项目结构图 B．工作流程图 C．工作任务分工表 D．组织结构图 【答案】B
【解析】工作流程图用图的形式反映一个组织系统中各项工作之间的逻辑关系，它可用以描述工作流程组织。工作流程图矩形框表示工作，箭线表示工作之间的逻辑关系，菱形框
表示判别条件。也可用两个矩形框分别表示工作和工作的执行者。
8.某施工企业在编制施工组织总设计时，已完成的工作有：收集和熟悉有关资料和图纸、调查项目特点和施工条件、计算主要工种的工程量、确定施工的总体部署和施工方案，则接
下来应该进行的工作是（ ）。 A．主要技术经济指标 B．编制施工总进度计划 C．编制资源需求量计划 D．施工总平面图设计
【答案】B
【解析】施工组织设计的编制通常采用的程序包括：①收集和熟悉编制施工组织总设计所需的有关资料和图纸，进行项目特点和施工条件的调查研究；②计算主要工种工程的工程量；③确定施工的总体部署；④拟订施工方案；⑤编制施工总进度计划；⑥编制资源需求量计划；⑦编制施工准备工作计划；⑧施工总平面图设计；⑨计算主要技术经济指标。
9.下列项目目标控制工作中，属于主支控制的是（ ）。
A．事前分析可能导致目标偏离的各种影响因素
B．目标出现偏离时采取纠偏措施 C．进行目标的实际值与计划值的比较
D．分析目标的实际值与计划值之间存在偏差的原因
【答案】A
【解析】项目目标动态控制过程，为避免目标偏离的发生，应重视事前的主动控制。即事前分析可能导致项目目标偏离的各种影响因素，并针对这些影响因素采取有效的措施。 10.运用动态控制原理控制施工进，质量目标除各分部分项工程的施工外，还包括（ ）。
A．建筑材料和有关设备的质量
B．设计文件的质量 C．施工环境的质量 D．建设单位的决策质量
【答案】A
【解析】运用动态控制原理控制施工质量时，质量目标不公是各分部分项的施工质量，它还包括材料、半成品、成品和有关设备等的质量。在施工活动展前，首先应对质量目标进
行分解，也即对上述组成工程质量的各元素的质量目标作出明确的定义，它就是质量的计划值。在施工过程中则应收集上述组成工程的各元素质量的实际值，并定期地对施工质量的计
划值和实际值进行跟踪和控制。
11.对建设工程项目管理而言，风险是指可以出现的影响项目目标实现的（ ）。
A．不确定因素 B．错误决策 C．不合理指令 D．设计变更 【答案】A
【解析】风险指的是损失的不确定性，对建设工程项目管理而言，风险是指可能出现的
项目目标实现的不确定因素。
12.建设工程施工过程，可能会出现不利的地质条件（如地勘未探明的软弱层）而使施
工进度延误、成本增加，这种风险属于（ ）。
A．经济与管理风险
B．组织风险 C．工程环境风险在 D．技术风险 【答案】C
【解析】工程环境风险包括：①自然灾害；②岩土地质条件和水文地质条件；③气象条
件；④引起火灾和爆炸的因素等。
13.下列防范土方开挖过程中塌方风险而采取的措施，属于风险转移对策的是（ ）。
A．投保建筑工程一切险
B．设置警示牌 C．进行专题安全教育 D．设置边坡护壁 【答案】A
【解析】常用的风险对策包括风险规避、减轻、自留、转移及其组合等策略。对难以控制的风险向保险公司投保是风险转移的一种措施。防范土方开挖过程中塌方风险属于难以控
制的风险。
14.项目监理机构处理业主和承包方的利益冲突或矛盾时，应坚持的原则是（ ）。
A．无条件维护业主的权益 B．无条件维护承包方的权益
C．在不损害业主合法的前提下，维护承包方的权益 D．在维护业主的权益时，不损害承包方的合法公益
【答案】D
【解析】工程监理机构受业主的委托进行下程建设的监理活动，当业主方和承包商发生
利益冲突或矛盾时，工程机构应以事实为依据，以法律和有关合同为准绳，在维护业主的合
法权益时，不损害承包商的合法权益，这体现了建设工程监理的公正性。
15.对于需要施旁站监理的施工关键部位、关键工序、施工企业应在进行施工前（ ）
小时，书面通知项目监理机构。
A．12 B．24 C．36 D．48 【答案】B
【解析】施工企业根据监理企业制定的旁站监理方案，在需要实施旁站监理的关键部位、关键工序进行施工前24小时，应当书面通知监理企业派驻工地的项目监理机构。项目监理
机构应当安排旁站监理人员按照旁站监理方案实施旁站监理。
16.根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标[2003]206号）施工中手忙脚乱建筑材料
的一般鉴定、检查费用应计入建筑安装工程（ ）。
A．材料费 B．经费 C．措施费 D．企业管理费 【答案】A
【解析】材料费是指施工过程中耗用的构成工程实体的原材料、辅助材料、构配件、零件、半成品的费用、包括：①材料原价（或借应价格）；②材料运杂费；③运输损耗费；④采购及保管费；⑤检验试验费，是指对建筑材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所
发生的费用，包括自设试验室进行试验所耗用的材料和化淡定药品等费用。
17.根据《建筑安装费用项目组成》（建标[2003]206号），施工企业为保障安全施工搭
讪的防护网的费用应计入建筑安装工程（ ）。
A．直接工程费 B．措施费 C．经费 D．企业管理费 【答案】B
【解析】措施费是指为完成工程项目施工，发生于该工程施工前和施工过程中非工程实体项目的费用，一般包括①环境保护费；②文明施工费；③安全施工费；④临时设施费；⑤夜间施工增加费；⑥二次搬运费；⑦大型机械设备进出场及安拆费；⑧混凝土、钢盘混凝土
模板及支架费；⑨脚手架费；⑩已完工程及设备保护费；⑾施工排水、降水费。 18. 根据《建筑安装费用项目组成》（建标[2003]206号），施工企业生产工人的劳动
保护费应计入建筑安装工程工（ ）。
A．直接工程费中的人工费
B．措施费
C．企业管理费中的劳动保险费
D．社会保障费 【答案】A
【解析】人工费是指直接从事建筑安装工程施工的生产工作开支的各项费用，主要包括：①基本工资；②工资性补贴；③生产工人辅助工资；④职工福利费；⑤生产工人劳动保护费。 19.根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标[2003]206号），施工中使用的钢盘混凝
土模板的支、拆、运输费用或租赁费应计入建筑安装工程（ ）。
A．直接工程费中的人工费
B．措施费 C．经费 D．企业管理费 【答案】B
【解析】措施费是指为完成工程项目施工，发生于该工程施工前和施工过程中非工程实体项目的费用，一般包括①环境保护费；②文明施工费；③安全施工费；④临时设施费；⑤夜间施工增加费；⑥二次搬运费；⑦大型机械设备进出场及安拆费；⑧混凝土、钢盘混凝土模板及支架费，是指混凝土施工过程中需要的各种钢模板、木模板、支架等的去、拆、运输费用及模板、支架的摊销（或租赁）费用；⑨脚手架费；⑩已完工程及设备保护费；⑾施工
排水、降水费。
20.根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标[2003]206号），施工企业发生的下列费
用中，应计入企业管理费的是（ ）。
A．劳动保险费 B．医疗保险费 C．住房公积金 D．养老保险费 【答案】A
【解析】企业管理费的指建筑安装企业组织施工生产和经营管理所需费用，包括①管理人员工资；②差旅交通费；③固定资产使用费；④工具用具使用费；⑤劳动保险费；⑥工会经费；职工教育经费；⑦职工教育经费；⑧财产保险费；⑨财务费；⑩税金；⑾其他，包括技术转术让费、技术开发费、业务招待费、广告费、公证费、法律顾问费、审计费、咨询费
等。BCD三项应计入规费。
因篇幅问题不能全部显示，请点此查看更多更全内容