建设工程劳务合同清包

建设工程劳务合同清包

甲方： 乙方： 签订地点： 签订时间：合同编号：

建设工程劳务合同清包 建设工程劳务合同

甲方： 乙方：

甲方将 部分工程施工承包给乙方，为明确双方义务及责任，经双方商议，达成如下协议。

一、工程内容： 单价价为： 元/㎡。大写： （明细见附件清单） 二、质量要求：

1）、工程施工质量按国家及地方的现行质量标准执行和检验验收。

2）、施工及以及流程依据甲方技术员提供的技术交底。 3）、甲方提供工程所需的基础数据资料及施工图纸。 三、承包方式：清包工

四、施工范围以图纸及工程量清单内容为准。 五、付款方式

1）按施工进度结算：每月25日按工程进度结算人工费的80%。 2）支付方式银行转账（承包人提供唯一银行账号并签字确认） 3）所有完工七天以后，经甲方及监理验收合格，完成竣工验收等程序，扣除质保金后，其余款项结清。

六、施工工期： 2013 年 月 日至 2013 年 月 日前完成本协议

书之施工内容。

七、决算办法：

1）、决算依据以实际完成的竣工工程量为准，单价以本协议清单单价为准。

2）、质量保证金按结算人工费的5%，保修期2年。 八、质量验收及保修： 共6页第1页

1）工程中途验收是指甲方及工程建设单位、监理对本工程按验收规范举行验收。乙方在工程施工工序完成自检后书面提交验收申请单，甲方汇同工程建设单位、监理举行验收.

2）工程峻工后，经甲方报建设单位、监理。终于由质检站举行验收（按照实际状况而定）

3）工程峻工后，乙方需向甲方提供峻工所需的数据资料，会同甲方完成

峻工图纸制作。

4）验收过程中发觉乙方的质量有问题，甲方以书面形式通知乙方举行修改，乙方必需在24小时以内组织人员举行整改完成。由此产生的费用及工期由乙方担当，材料损失视实际状况扣款或处罚。如由此引起的设备损坏由乙方负责赔偿。

5）保修条款：工程保修按2 年执行,甲方接到业主报修后立刻通知乙方，乙方必需在48小时以内到场并在限期内解决。因为乙方施工、安装缘由造成的由乙方提供上门服务修理。工料自负。若乙方在规定时限内未能准时到场并处理，甲方有权另行布置其它人员举行修

理，由此产生的费用由乙方担当，从乙方质量保证金中加倍扣除。如是因为设备材料问题，人为破坏及不行抗拒力损坏等缘由，产生的修理，由甲方支付给乙方服务费用。（费用金额在工程完工后，双方商议。）

九、工程保险：

甲方提供乙方入场施工工人意外损害保险。（有人员调换时乙方应第一时光通知甲方上交到场人员身份证复印件由甲方人员举行办理保险事宜如乙方延误上报造成的一切后果由乙方担当） 十、甲方责任：

１）甲方配专职项目经理对该项工程举行管理。 共6页第2页

２）甲方提供施工所需的材料设备、配件及辅助材料。 ３）甲方提供施工所需配电箱（三级箱）及施工类脚手架（吊篮）。 ４）甲方按合同及时支付工程款。因为未准时支付工程造成的施工进度不能按要求完工，由甲方担当责任。 5）甲方提供施工所需一切图纸及资料。

6）甲方提供现场的用水用电条件，不得向乙方收取费用。 十一、乙方责任：

1) 在合同签定后5日内提交《施工进度方案》报甲方批准执行。完成状况可作为支付工程款依据。

2) 乙方按甲方每月施工进度方案要求，向甲方提供施工进度方案和材料申请方案，确保工程按期完成。

3) 应派出具有组织施工和协调实力的、仔细负责的领队和技术员实施现场施工管理。

4) 乙方必需听从甲方项目经理的管理和指挥。做到令行禁止，否则甲方有权提出相关人员离场。并对负责人举行处罚。乙方准时另选派有阅历，听从管理的工人补充。

5) 乙方必需接受甲方的技术管理，做好技术交底交接，按图施工，未经甲方许可，不行擅自更改设计，因为未经允许擅自更改原设计施工造成的质量问题、其它问题或施工延误，由乙方担当一切损失。工程变更及增项必需由甲方文字确认后方能施工，如有违背扣除施工工费并将施工班组清离退场。

6) 乙方应向甲方提供施工人员名单及上岗操作证书等全部相关文件，乙方负责办理外地人员务工证，便于甲方实施有较管理。 7) 乙方负责管理施工人员平安、消防、卫生及现场一切事物。

共6页第3页

8) 乙方负责自备施工所需的施工工具，设备及设施及易损工具类（钻头、

锯片、切割片、焊条等），电源未端。借用物品要准时归还并保证完整无损，否则照价赔偿。

9) 乙方负责施工材料，设备，工具等的二次搬运工作及由施工产生的垃圾及尾料等清理工作清理到指定位置。 10)在工程验收总结算之前协作甲方提交工程结算书。

11)乙方必需按要求合理使用材料，材料损耗控制在合理范围内，做到不铺张,不挪用，不损坏，不丢弃，并且施工班组有义务看守好本公司设备及材料，并随时回收尾料及包装。如有违背按材料原价双倍赔偿。

12)乙方人员不得私下带料出场，一经发觉立刻清退并对乙方举行相应材料价值五倍罚款。数额巨大移交门处理，并保留追究法律责任权利。

13)乙方不得将甲方交与的工程举行转包。如发觉类似状况。乙方应担当本合同总额２０％的违约金。并担当由此而产生的一切损失。

14)乙方对甲方提供的设备入场前要作出检测，并签字接收，如有在安装过程中造成的破损、毁坏或走失由乙方负责赔偿。 15)乙方施工过程中需配置电工（持证上岗）处理用电接线和用电设备及线路维护。

16)乙方管理人员有责任管理教导乙方人员在施工现场不得举行盗窃，，等违法行为，不得举行与本工程无关、法律允许以外的行为，如有违背自行担当相应责任。

17)乙方有义务提供义工，甲方合理布置乙方有义务组织人员协作。

十二、平安责任：

1）在施工期间，乙方的特别工种必需持上岗证，如发生违章操作引起的

共6页第4页

事故或造成甲方、监理等相关方面的处罚，由乙方担当。 2）乙方应实行一切有效防范措施，以确保施工人员和物料平安。如乙方人员发生伤亡事故或导致乙方以外人员伤亡以及财产损失的。乙方应

尽力庇护好现场，以利有关部门举行勘察鉴定，由此而产生的费用由乙方负责。

3）乙方需做好平安管理教导工作，每周有平安会，每日有班前会，做好平安施工交底及平安施工计划。做好三级平安教导工作。 4）平安违规处罚依据《平安生产奖罚制度实施细则》执行，如有规定重叠依照最高标准执行。 十三、文明施工：

乙方须遵守文明施工条例，及工程建设方等相关条例规定。违背者接受处罚。 十四、工期条款：

1) 因为乙方缘由导致工期延误，则每延误一天，罚款 元。

2) 因为甲方缘由导致工期顺延，甲方提供乙方工人生活费，按实时施工工人数每人天天 元。

3)甲方材料供给不准时，工期顺延，有不行预测的自然因素，工期顺延。

4)甲方通知停工工期顺延。

其它条款：

１） 乙方认可合同附件：A、平安责任合同。B、工地员工守则。

２）本合同签字生效后，双方不得违约，否则违约方担当一切责任。

３）待本协议各项条款执行完毕后，本协议自动终止。 十五、备注：

1) 本合同单价和总价结算以人民币为结算单位。

2) 项目施工增量时计算方式：增量项目单价=合同工费单价×总工费报价让利比例（例如总工费100万元让利10万则让利比例10%） 十六、此合同一式两份，双方各执一份，签字后生效。 十七、附件共（ ）份与合同同效。详见附件列表。 共6页第5页

十八、不详事宜可再行商议签订补充协议。 十九、争议解决

争议发生后的14日双方举行商议，商议全都的签订书面协议；未商议或商议未果的可请仲裁或起诉。

二十、保密要求：乙方应保证不向第三方泄露本工程任何信息，期限不因合同完成而终止。如乙方违背造成损失的由乙方负责并担当法律责任。

甲 方： 乙 方：

联系方式： 联系方式：

甲方代表： 乙方代表：

年 月 日 年 月 日

共6页第6页